时间：2023-08-17
售房合同。
我们拟定合同的时候需要关注啥方面？合同在人们的生活中要经常被使用。合同可以使合作关系更为融洽，以下的“售房合同”主题相关内容，是编辑特意整理的，希望您赞同本文的态度！
卖方（甲方）：______________买方（乙方）：______________
身份证号码：______________身份证号码：______________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋转让给乙方。房屋具体状况如下：
甲方愿将其位于平南公路管理局大院内的_____栋_____楼，房号_____的房屋，房屋建筑面积______平方米出售给乙方。
第四条税费分担
经甲乙双方协商一致同意，目前由于政策限制，暂不能办理过户手续，日后政策允许，办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
第五条甲方应结清房屋交接前的水费、电费等应由甲方支付的费用。
第七条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
附件：房产证复印件
甲方：______________（签章）乙方：______________（签章）
______________年______________月______________日
甲方：
联系电话：
身份证件号码：
通讯地址：
乙方：
联系电话：
营业执照注册号：
通讯地址：
根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《_____》及其他法律法规，甲方和乙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议。
一、代理权限
甲方委托乙方代为办理本合同约定的事项，乙方为甲方提供咨询、劳务方面的服务，协助甲方达成交易并签订合同，办理相关手续。
二、代理事项
甲方授权乙方对位于____区域的房屋提供以下代理服务：
（1）出售；
（2）出租；
（3）置换；
（4）求购；
（5）求租。
三、限制交易的情况
如该房地产有以下限制交易的情况，甲方不得授权乙方为其代理交易，否则由此引起的一切法律及赔偿责任概由甲方承担。同时乙方有权拒绝甲方委托的下列服务或在履行中发现下列情况后随时终止合同。
1、被司法机关查封、罚没、进行财产保全等；
2、属公告拆迁范围，即将实施拆迁；
3、已作为抵押担保物，未经抵押权人同意或未告知受让人的；
4、共有人或同住家庭成员没有达成一致意见的；
5、其他法律、法规限制交易的情况。
四、甲方的责任
2、凡是乙方提供的房源或客户，甲方应充分尊重乙方的代理权及劳动成果，恪守本合同约定，不得擅自将乙方提供的`房源推荐给第三人，或未经乙方许可，私自与乙方提供的客户联系，并进行交易，若发生此种情况，视为违约处理，由甲方向乙方支付违约金；
3、经过乙方代理成功的交易，甲方应将签订交易合同的准确时间及地点告知乙方，由乙方协助甲方办理；
4、甲方向乙方提供代理交易的房地产权证应真实、合法、无纠纷、并且房地产交易手续完备；
5、甲方应及时向乙方支付佣金。
五、乙方的责任
1、将甲方的授权信息进行广泛传播，并运用其客户网络为甲方寻找房源或促销；
2、及时向甲方通报其代理事项的真实进展情况及市场供求情况；
3、陪同甲方及客户看房，如实介绍房地产基本情况，协助甲方洽谈并签订交易合同，在成交价格、付款方式、房屋交割、交易登记及产权过户等方面为甲方提供咨询服务；
4、不得向客户或第三人作虚假承诺或虚假广告宣传，因此而给甲方造成损害的，视为违约处理，由乙方向甲方支付违约金；
5、为甲方保守商业机密和个人隐私；
6、根据市场及客户要求需变更代理事项或转移代理的，乙方应征得甲方得同意，并另行签订书面补充协议。乙方不得超越代理权限或范围开展工作。超越授权或擅自变更代理的视为违约处理，由乙方向甲方支付违约金；
7、乙方不得向甲方收取佣金以外的任何费用；
8、乙方同时接受交易双方委托代理的，应向双方当事人如实说明情况，在双方同时允许的情况下，方可办理代理事项。
六、代理期限
此代理自____年____月____日至____年____月____日止，代理期限届满，若甲方未提出终止合同的书面请求，则本合同有效期顺延，续约期为____个月。
七、佣金
1、乙方完成甲方所授权的代理事项，甲方应当向乙方支付佣金，其金额为成交额的____%；
2、付款方式及期限：甲方于取得成交额时一次性支付给乙方佣金；
3、甲方所付佣金以乙方加盖印章的财务专用章为收款凭据（税收发票）。
八、违约责任
若一方违反本合同的约定，由违约方支付违约金给守约方，违约金按交易合同金额的____%计算。
九、争议的解决
因履行本合同发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
十、其它
本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力，双方签字盖章即刻生效。
甲方：
签订时间：____年____月____日
乙方：
开户银行：
账户：
签订时间：____年____月____日
开发商售房合同
一、合同概述
合同主要包括甲方（开发商）和乙方（购房人）两个主体，以开发商向购房人销售商品房或者房屋、土地等不动产为核心的合同，具有法律效力。合同一般由房屋买卖合同、商品房预售合同、土地出让合同等构成。作为一份法律文件，合同应当注重规范、明确、规避风险，保障双方权益。
二、合同内容
1.双方基本信息
合同应当详细记录买卖双方的姓名、身份证明、联系方式等基本信息，并保证信息真实合法。同时，还需明确购房人的婚姻状况、家庭构成、购房目的等资料，以保障签约双方的权益。
2.房屋信息
一项完整的售房合同应当详细标明房屋的位置、面积、建筑结构、土地性质、设计标准、装修标准等内容，以确保购房人有足够的知情权和选择权。
3.房屋交付和质量保证
合同应当明确房屋的交付时间、交付标准、交付时的基本设备及配置，并约定房屋质保期限。同时，应当规定开发商在交付房屋前，对房屋进行完整的质量检验，并及时处理好合同规定的房屋质量问题。房屋交付时，应当由双方共同签署交付及验收文件，确保交付的房屋质量符合合同标准。
4.价格及付款
房屋售价应当明确定义，并说明支付方式及期限。双方要求付款时应当遵守合同约定。一般情况下，房屋交付前的首付款约定为房款的20-40%左右，根据房屋的交付时间及进度，在合同中约定房屋全款付清时间，以规避违约的风险。
5.违约责任
合同应当规定双方在违约情况下的违约责任，并明确一些常见的违约情况，如逾期交付、交付的房屋质量不符合规定、违反相关法律法规等。合同一般规定，违约方应当就受影响的一方承担赔偿责任。
6.协商解决争议
在合同中规定争议解决的方式，一般为协商解决，或者提交相关部门或仲裁机构进行解决。
7.附加条款
有些情况下，双方需要约定一些额外情况，如物业服务、装修等事项，作为整个合同附加条款。
三、合同注意事项
1.购房人在购房前需要对合同条款进行仔细了解，如果不明白，应该咨询相关法律或房产专家。
2.必须确认合同双方的民事行为能力，以免陷入不利的法律纠纷。
3.需要仔细阅读整个合同，有疑问应及时询问，不能忽视任何条款。
4.签订合同时，要仔细检查合同的各项信息是否真实、清楚、完整。
5.在签订合同时，需要注意摄像录像，并留下签约双方的身份证复印件、合同复印件及签署时间等资料，以备查考。同时，买房人应当自己保留一份完整合同复印件，以便日后处理相关问题。
开发商售房合同：签约买房注意事项
在现代社会，买房是人生重要的事情之一。随着时间的推移，越来越多的人希望通过购房来实现自己理财计划或者实现梦想。然而，签署开发商售房合同时不慎犯错将对你的未来生活造成不良影响。本文将详细介绍开发商售房合同注意事项。
第一点：合同条款的清晰度
在签署开发商售房合同之前，首先需要注意的是这份合同的清晰度。如果合同中只有简略的条款，需要细节自己理解，那么这份合同将不利于双方有效执行该合同。因此，在签署该合同之前，要确保条款中没有任何模糊点，并且客户可以完全理解所有条款和条件。
第二点：财务条款的明确
在签约购房时，合同中的财务条款将是最关键的因素之一。这部分将涉及贷款的利率、首付款金额、房款支付计划，以及其他任何与钱有关的事情。因此，客户必须了解每个条款的含义，并向开发商提出任何问题或疑虑，以确保不会在未来遇到任何意外费用。特别是对于购房贷款的情况，必须细致地了解贷款方式、利率、期限等。
第三点：物业维护条款的明晰ZHIdEzhuaN.CC
在购房合同中，物业维护条款也非常重要。特别是对于那些购买联排别墅或公寓的人来说，物业维护将涉及到自来水、电力等公共设施的服务，如果维护不到位，将影响您未来的生活。在选择开发商时，需要确认物业管理服务的质量，并确保合同中列明所有的物业服务条款，并向开发商询问他们将如何对这些服务进行维护。
第四点：提前了解开发商
前往签署开发商售房合同之前，建议提前对开发商进行全面调查了解。要寻找开发商的历史记录和经验，查看此前 sales 纪录、质量问题及其对待过程。这些信息可以帮助你更有效地评估开发商的真实情况，查看是否有过任何不良记录，以及他们是否值得信任。
第五点：详细检查房产状况
在签署开发商售房合同之前，还需要对物业进行仔细检查。主要包含房屋质量、房屋内部设施、是否有任何新的施工等。这将使你更全面地了解物业现状，确保在签署合同时没有任何马虎和避免未来需要进行额外的维修费用。
最后，对于开发商售房合同，签约买房时需要注意的事项不仅包括上述方面，还需要注意贷款政策、税收政策等法律规则，签署合同时，建议特别仔细，对比其他房产开发商合同，避免盲目签署未来产生不必要麻烦。
甲方：_______乙方：________
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的房产一套。
第二条：付款方式
1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方准备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准)
3.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款_______________________元整。(以收据收条为准)
4.余款________________________元整，由银行直接划拨给甲方
5.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：房屋过户
甲乙双方应积极配合办理过户手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
第四条：双方责任
1.甲方保证出售房产符合国家房产上市的规定，并保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2.甲方应在_____年_____月_____日将该房产交付乙方(以银行划拨余款日为准)。室内现有家电、家具随房屋交接赠送给乙方。
3.甲方结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
4.甲方在本合同生效之日起_________日内将户口迁出。
5.乙方贷款数额不足时，应用现金补齐，否则视为违约。
6.房屋公共维修基金随房产转移。
第五条：合同变更
1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的.人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。第十条：其他约定
甲方：________乙方：________
身份证号：________身份证号：________
电话：________电话：________
现住址：________现住址：________
签约日期：________签约日期：________
售房合同协议书格式
卖方(甲方)：___________
身份证号码：______________________
买方(乙方)：___________
身份证号码：______________________
根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。
第一条甲方将自己的房屋转让给乙方。房屋具体状况如下：
甲方愿将其位于平南公路管理局大院内的_____栋_____楼，房号_____的房屋，房屋建筑面积______ 平方米出售给乙方。
第二条甲、乙双方经协商达成一致，同意上述房产转让价格为人民币(大写)：______________________元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性将房款付给甲方，同时甲方将房产证原件交给乙方。
第三条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于______年____月____日将上述房产交付乙方。
第四条税费分担
经甲乙双方协商一致同意，目前由于政策限制，暂不能办理过户手续，日后政策允许，办理房产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
第五条甲方应结清房屋交接前的水费、电费等应由甲方支付的费用。
第六条上述房产风险责任自本合同签字之日起转移给乙方，该房产日后所产生的一切收益一并转移给乙方，与甲方无关。
第七条合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
附件：房产证复印件
甲方：(签章)____________乙方：(签章)____________
______年______月______日
委托方(甲方)：____ 受托方(乙方)：____
法定代表人：____ 总部地址：____
身份证(营业执照)号码：____ 营业执照：____
现住地址：____ 电 话：____
电 话：____
经甲乙双方平等、友好协商，现就委托售房事宜达成如下协议，双方均须严格遵守执行：____
1.甲方委托乙方出售的物业位于___________单位 (以下简称该物业)：____套内面积为 平方米、建筑面积为 平方米。
2.该物业甲方以人民币 元整(￥ )委托乙方出售，甲方另须支付 ，此包括屋内现有入墙固定装修、附属设施及 ，溢价部分做为乙方风险奖金。
3.人民币 元整(￥ )作为第一部分房款，在签署本合同并经乙方查实产权后一次性支付给甲方作为购买该物业之定金。收取定金前甲方须将该物业的房地产证原件或其它合法有效证件原件交于乙方处托管，作为转让过户之用，证件名称：____ ，证件编号为：____ 。
4.人民币 元整(￥ )作为第二部分房款。
(1)第二部分房款中非银行承诺贷款之金额(简称首期房款)，乙方代产权受让方需在 支付给甲方，(以甲方出具收据为准)。
(2)银行承诺贷款之金额由银行依据银行确定贷款金额及约定时间支付给甲方(如甲方已公证委托乙方办理过户手续及代收房款则由乙方支付给甲方。
5.如需按揭，甲方应积极配合乙方办理该物业的按揭手续，甲方须提供银行按揭所须所有相关资料，否则视甲方违约。
6.若甲方该物业的`《房地产权证》原件在银行抵押中，甲方须自行负责赎出;甲方保证对该物业享有完整产权，能完全支配及处理，有关该物业在交易之前已产生的产权纠纷、债务、税费、租赁清还、抵押等事宜，甲方应在转让完成前清理完毕。
7.甲方须将该物业管理、气、水、电、有线电视等无条件过户给产权受让方;若受让方愿意，甲方须无条件将该物业之租赁手续转给受让方。在本合同签署成立时，甲方同意预留人民币 元整(￥ )作为该物业的管理、气、水、电、有线电视等杂费定金，待该物业相关费用结清后由乙方退还给甲方，届时多退少补。
8.基于乙方提供服务，甲方应须支付人民币 元整(￥ )，作为乙方的服务佣金，该笔佣金甲方须在与产权受让方签署《重庆市房地产买卖合同》之前支付给乙方。
9.委托期限为：____ 年 月 日至 年 月 日，在委托期内甲方不得借故毁约(即取消委托售房合同)，否则视为甲方违约，如委托时间内乙方未能按上述约定成功售出该物业，甲方有权没收已收定金，但甲方不得进一步要求乙方赔偿。
10.甲方同意在 年 月 日或之前与乙方或乙方指定代表人到公证处办理全权委托公证书。
11.交房：____甲方同意在 将该物业交予乙方代管或产权受让方使用。
12.甲方若违反上述条款中任何一款，视为甲方全部违约，甲方须双倍返还定金予乙方，并须支付乙方服务佣金人民币 元整(￥ ).
13.本合同交易完结后自动作废。
14.本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，签字、盖章后生效，均具同等法律效力。
15.补充条款：____
甲方(法定代表人)：____ 乙方：____
签署(盖章)：____ 代表人：____
年 月 日 年 月 日
