时间：2023-09-20
道路合同。
人们认知到的法律内容越来越多了，更加需要用合同来约束合作关系。签合同是具有法律约束的行为，怎么拟定有效合同？如需进一步了解请继续关注我们的网站。
道路施工合同范文一甲方： (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方因工程施工的需要，现将刘—汉战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：
第一条、 工程项目名称和工程内容
1、 工程地点：河南省南阳市唐河县。
2、 工程范围：
第二条、 质量要求、安全要求、文明施工、工期要求
1、 乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量达到业主的质量标准。
2、 乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工程安全伤亡和财产损失零事故。
3、 的完工日期为准。
4、 乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。
5、 在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。
6、 乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的安全防护用品。
7、 工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承担因此带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承担一切损失。
第三条施工内容
本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，具体内容为：(1)老路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。
第四条 工程变更
双方约定：超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。
第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金
1、 承包方式
本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。
2、 工程价款结算方法
(1) 、本工程无预付款。
(2)、 施工期间工程款支付：
每月25-28日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月5日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。
(3)、工程完工后工程款支付：
本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方按照本合同约定的每公里固定总价(170万元/公里)支付给乙方工程结算总价的95%，完工后一年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5% 结清。
3、履约保证金(农民工工资保证金)：
根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) 10 万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到 30 万元后，剩余 10 万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。
第六条双方权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。
2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。
3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担，场地平整硬化由乙方自行承担。
4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。
二、乙方的权利和义务
1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。
2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。
3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。
4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。
5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。
第七条违约责任
1、 因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。
2、 因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。
第八条合同协议争议的解决办法
本合同协议在履行过程中，不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定
1、 本项目甲方承担建筑营业税、城市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用均由乙方承担。
2、 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
3、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
日期：年 月 日
道路施工合同范文二发包方：
承包方：
山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。
一、 工程名称：砼道路。
二、 工程地点：西营镇西岭角村双腰沟。
三、 工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约3米，厚度15厘米，砼强度等级C20以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。(包括割缝)
四、 承包方式：包工包料。
五、 工程造价：按每平方 元，按实计算。
六、 质量要求：按现行的“施工质量验收规范”验收，合格工程。
七、 材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。
八、 安全施工：在整个施工过程中(包括材料运输、保管)所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。
九、 付款方式：工程竣工验收合格后，30天付工程总额80%，满180天无质量问题付15%，余款满一年付清(工程保质期为一年)。
十、 工期：开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方300元，累计计算。
十一、 质量保证金五万元 天之内退还。
十二、 未尽事宜甲乙双方协商解决。
十三、 本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
道路施工合同范文三发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
一、工程承包范围和工作内容及要求
(一)承包范围：
1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米;
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米;
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路;
4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡;
5、朝阳社区八组一条消防通道硬化;
6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。
(二)工程内容及要求：
本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。
1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4㎝。间距80-100米设间隔缝一条(实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。);河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
3、朝阳社区六组(邱亚夫家旁)右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
4、①朝阳社区飞虎老年协会内围墙(15米)及房屋(30㎡)改造，建彩钢攻蓬一个40㎡，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。(墙高2.4米，宽0.12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用M7.5水泥沙浆砌砖，M10水泥沙浆墙体两面抹灰。)基础开挖宽0.50米×深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，基础砌砖2×38墙、3×24墙。②房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30㎡，房面为小青瓦加采光瓦。③彩钢蓬柱子为直径6-8㎝，壁厚3㎜的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462㎜，所有钢铁构件做防锈处理。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
5、朝阳社区八组消防通道一条，长70米，宽6米，厚0.12米，标号C20(实际总长150米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施80米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
6.朝阳社区九组消防通道四条，长140米，宽4米，厚0.12米，标号C20(实际总长300米，其中受益居民自筹资金自行实施，委托居委会实施160米)。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为3㎝的收缩缝一条。工期为 天， 年 月 日至 年 月 日。
二、双方权利和义务
(一)甲方权利和义务
1、负责场地三通和所需的石料、砂子、水泥。
2、施工通告进行工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。
3、涉及4组区域内项目建设产生的水电费由朝阳4社集体承担，其余实施项目由乙方承担;甲方承担甲方派出现场工程监管人员及相关人员的工资。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方的权利和义务
1、收到甲方书面通知3天内进场，完成施工准备(人工以及搅拌机、振动器、压纹器、切割机、混凝土运输等机械设备)。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。
2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。
3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。
4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。
三、工程价款结算及给付办法
(一)由于该工程分布6个区域，而且有些区域暂不具备施工条件，按6个小项目为序完成一个验收一个结算一个。工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收并经乡镇项目建设监督领导小组审查同意后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。
(二)工程价款采用不变单价：
合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。
1、四组水泥路硬化人工费 元/ m3×工程量 m3，合计 人工费 元/ m3×工程量 m3，合计 元。共计 元。元。河堤维修
2、五组高速公路下穿通道硬化人工费 元/m3×工程量 m3，合计 元。
3、六组右干渠道路与驭虹路接口坡道硬化人工费 元/m3×工程量 m3，合计 元。
4、飞虎老年协会围墙费用 元/m×工程量 m，合计 费用 元/㎡×工程量 费用 元/㎡×工程量 ㎡，合计 元。共计 元。㎡，合计 元。彩钢棚元。批批房
5、八组消防通道硬化人工费 元/ m3×工程量 m3，合计 元。
6、九组消防通道硬化人工费 m3×工程量 m3，合计 元。元/1—6累计工程总价款 元。
(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。
四、安全文明施工：
(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。
(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。
五、竣工验收
乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。
六、违约责任
(一)发包人违约：
因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
(二)承包人违约：
1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。
八、合同生效与终止
(一)本合同经双方法定代表人或其委托人签字且加盖法人公章后生效。
(二)合同订立时间：20__年 月 日
合同订立地点：
(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
九、合同份数
本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。
发包人或委托人： (公章) 承包人或委托人： (公章)
电 话： 电 话：
道路救援合同协议书是一份重要的合同文件，用于确保双方在道路救援服务中的权益和责任，保障用户的安全和救援服务提供商的合法权益。本文将根据标题详细、具体且生动地写一篇1000字以上的文章。
第一部分：引言
道路救援合同协议书是为了规范道路救援服务，保障双方权益而制定的一份合同文件。作为一种车辆服务的补充，道路救援是在车辆出现故障或事故时提供紧急救援和维修的服务。
第二部分：定义
在道路救援合同协议书中，首先需要定义相关的术语。比如，明确救援服务的定义、救援服务商和用户的义务等。救援服务包括提供各种车辆救援服务，如车辆拖曳、紧急修复等等。救援服务商是指专业从事道路救援服务的机构或个人，用户是需要救援服务的车主或驾驶员。
第三部分：服务内容
道路救援合同协议书应明确救援服务的具体内容和范围。救援服务商应提供具体的服务项目，如救援车辆的类型和数量、紧急救援的响应时间、救援服务范围等。确保用户在需要救援时准确获得帮助，同时救援服务商也能够提供及时有效的服务。
第四部分：费用及支付方式
道路救援合同协议书中应明确费用和支付方式。用户应根据救援服务商提供的服务收费标准支付相应费用。费用可以根据具体救援项目、距离、时间等因素而有所不同。支付方式可以是现金、电子支付或其他约定的方式。
第五部分：服务时限
道路救援合同协议书中应规定服务时限。救援服务商应明确响应时间，即从接到用户求助的通知后，应在合理时间内做出响应并提供相应的救援服务。同时，救援服务商也应保证救援服务的时间不超过合理范围。
第六部分：责任与义务
道路救援合同协议书中应明确救援服务商和用户的责任与义务。救援服务商应确保所提供的救援服务安全可靠，做到专业、高效。用户则应提供准确的车辆信息和求助情况，并配合救援服务商的工作。双方均有义务保护道路救援服务的公共形象和市场声誉。
第七部分：违约与争议解决
道路救援合同协议书应规定违约和争议解决方式。当一方违反合同约定时，应承担相应的责任，并可以依法追究法律责任。双方如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可以通过法律途径解决。
第八部分：其他约定
道路救援合同协议书中还可以包含其他约定。比如，保密条款，双方应承诺对涉及救援服务商商业机密和用户个人信息的保密。还可以包括保险条款，确保用户在救援过程中得到相应的保险保障。
第九部分：附件
道路救援合同协议书可以包含相关附件，如救援服务流程图、费用明细等。这些附件可以更加详细地说明救援服务的过程和费用。
总结
道路救援合同协议书的目的是为了保障道路救援服务的质量和用户权益。通过明确定义、服务内容、费用、支付方式、服务时限、责任与义务等方面的内容，可以确保救援服务的顺利进行，为用户提供快捷、安全的道路救援服务。同时，也为救援服务商提供了合法的保护和收益。
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就县城道路环境卫生清扫保洁权承包项目，经甲乙双方协商签订本合同：
一、清扫保洁区域
甲方确定乙方为所属道路清扫、保洁实施人。
二、清扫保洁承包时间
乙方承包时间自：
三、承包费用
1、清扫总面积(m2)：
2、人均清扫面积(m2)：
3、人员工资(元)：
4、保洁车辆维修费(元)：
5、管理费(元)：
合计承包费用：
四、甲方权利义务
1、甲方根据《清扫保洁质量考核标准》对乙方道路清扫保洁工作及履行合同情况进行检查评分和指导。
2、甲方根据对乙方检查考核结果，按照县财政每月拨款日期支付乙方承包费。
3、甲方向乙方提供环卫保洁车辆及配备环卫统一标志服，费用由承包费中扣除。
4、听取乙方提出的建议并给予答复。
五、乙方权利和义务
1、乙方根据《清扫保洁质量考核标准》开展清扫保洁工作，做到“五扫、五净、五不准”，即正常气候细致扫、刮风及时扫、重大节日加强扫、雨后及时扫水、雪后及时清雪;人行道净、道牙边净、树坑绿地净、雨水口净;不乱倒垃圾、不丢垃圾堆、不漏扫、不花扫溜边、不丢街搁巷。
2、乙方须按指定地点倾倒垃圾，不得拒绝沿街商业网点向垃圾收集车辆内倾倒生活垃圾，严禁从事垃圾有偿清运服务。
3、乙方在清扫保洁期间，及时清理垃圾箱周围积存垃圾，清掏擦洗果皮箱。
4、乙方在保洁过程中，有义务对乱倒垃圾，垃圾不进箱，损坏果皮箱、草坪、树木等违反环境卫生和公用设施的行为进行监督、管理、制止。
5、乙方必须严格执行清扫保洁时间：清扫时间凌晨：夏季4：30-6：30冬季5：00-7：00保洁时间：夏季6：30-23：00冬季7：00-22：00
6、为保证环卫清扫保洁工作正常有效开展，乙方须根据《劳
7、乙方独立承担清扫保洁作业中的安全责任、用人责任、车辆责任和经济赔偿。
8、在任何情况下(灾害天气期间或重大活动期间)，乙方均应服从甲方要求和安排，保质保量地完成交付的各项工作。
9、接受甲方的检查考核结果，每次考核的扣分值从当月承包经费中扣除。
10、接受社会及媒体监督，对存在的问题及时整改到位，并将整改结果上报甲方。
11、准时参加甲方召开的会议。
六、考核办法及标准(每分扣10元)。
(一)道路保洁
1、严格执行规定的清扫保洁时间，即：(清扫时间凌晨：夏季4：30-6：30、冬季5：00-7：00，保洁时间：夏季6：30-23：00、冬季7：00-22：00)，违反一次扣1分，扣10元。
2、每天早晨道路清扫必须在夏季凌晨6：30、冬季凌晨7：00之前完成，未能按时完成的每条道路扣1分，扣10元。
(二)道路清扫保洁质量情况
1、保持道路干净整洁，即路面、人行道、机动车行道路面要见本色，不漏扫、不花扫、不遗漏垃圾堆，及时收集垃圾。果皮、纸屑、塑膜指标控制在每1000平方米路面少于20片。达不
2、雨、雪天未及时清除道路积水和积雪，每条道路每次扣5分，扣承包人50元。
3、未能保持雨水口畅通及周围干净整洁，每处扣1分，扣10元。
4、上级来人检查、视察工作期间，工段内脏，达不到要求，发现一处扣5分，扣50元。
(三)作业规范执行情况：文明作业，遵章守纪，工作时穿着统一标志服
1、衣冠不整，未穿着统一标志服，每人扣1分，扣10元。
2、因迟到、早退出现空岗或断岗现象，10分钟至30分钟以内每人扣1分，扣10元;30分钟以上1小时以内每人扣2分，扣20元;情节恶劣者每人扣5分，扣50元。
3、工作时间打闹、聚堆闲聊，消极怠工及做其他与工作无关的事项，每人次扣2分，扣20元。
4、工作时出现不文明行为，引发争吵、斗殴现象，每人次扣5分，扣50元。
5、工作人员拒绝接受检查人员的督查和现场调动，每人次扣2分，扣20元。
6、工作人员未按指定地点倾倒垃圾或焚烧垃圾、树叶，将垃圾、灰土等废弃物扫入或倾倒商店门口、雨水口及倒入
7、出现空岗或断岗现象30分钟以上每人扣2分，扣20元;半天以上每人扣5分，扣50元。
(四)垃圾箱、果皮箱等环卫设施保洁
1、垃圾未能及时装箱，垃圾箱周围有积存垃圾，箱顶垃圾外溢，每处扣1分，扣10元。
2、果皮箱未能及时倾倒、擦洗，周围存有污水、撒落垃圾及果皮箱表面有积灰、污迹等，每处扣1分，扣10元。
3、果皮箱发生损坏应及时报告督查部门，擅自处理的每处扣0.5分，扣5元。
(五)监督及投诉
1、新闻媒体曝光及投诉，经查属实，每次扣5分，扣50元。相同事件连续被曝光的，视情况将终止承包合同。
2、未能保质保量按时完成主管部门安排的工作任务，每次扣5分，扣50元;同一问题连续出现二次的，将终止承包合同。
3、不能按时参加主管部门召开的会议，每次扣2分，扣20元;如有二次不参加的，将终止合同
3、对主管部门提出的工作安排，拒不执行的，将终止合同。
七、费用管理
1、在签订合同时，乙方应按照承包费用的2%交纳履约保证金。履约保证金在乙方履行完合同义务，甲方收回清扫保洁权一个月内退回乙方。
2、乙方不履行合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，对于超出部分乙方应予以赔偿。
八、付款方式：
付款时间：甲方根据每月检查考核结果，
九、甲乙双方因履行本合同发生争议，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法人代表(签字)：(签字)：
联系电话：联系电话：
年月日：
甲方(受害人或者其亲属)：
乙方(驾驶人或者其亲属)：
北京道路交通事故损害赔偿协议书（通用3篇）乙方 驾驶 车牌号为的 车 行驶至 县 路 居民区附近时，不慎与甲方的 发生交通事故，致 当场出现人身损害，财产受到相应损失。甲、乙、丙三方就赔偿事宜。
丙方(_____挂靠单位名称)：甲方同意接收上述赔偿款项，并放弃对乙方、丙方的其他一切权利，不再要求乙方、丙方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。
年?月?日?时?分许，乙方?驾驶?车牌号为的?车?行驶至?县?路?居民区附近时，不慎与甲方的?发生交通事故，致?当场出现人身损害，财产受到相应损失。甲、乙、丙三方就赔偿事宜，经协商自愿达成如下协议：
乙方同意接受以上赔偿款项，并放弃对甲方的其他一切权利，不再要求甲方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。
为方便乙方、丙方进行保险理赔，甲、乙、丙三方均同意互相配合就本事故的赔偿事宜通过非诉或者诉讼的方式解决。通过诉讼方式解决的，若法院出具判决书或者调解书确定的赔偿数额与本协议不一致，三方仍保证按本协议约定的赔偿数额履行。
为方便乙方、丙方进行_____理赔，甲、乙、丙三方均同意互相配合就本事故的赔偿事宜通过非诉或者诉讼的方式解决。通过诉讼方式解决的，若法院出具_____或者调解书确定的赔偿数额与本协议不一致，三方仍保证按本协议约定的赔偿数额履行。
甲方对乙方的违法行为表示谅解，保证不再要求司法部门追究路甲友的任何行政、刑事责任，并保证在必要时配合乙方向司法机关等有关部门说明本协议的情况，出具相关文件或证明。
四、乙方应在本协议生效之日向甲方支付赔偿金元，剩余款项元，乙方应于法院出具_____之日全部付清。
六、甲方对乙方的违法行为表示谅解，保证不再要求司法部门追究路甲友的任何行政、刑事责任，并保证在必要时配合乙方向司法机关等有关部门说明本协议的情况，出具相关文件或证明。
乙方保证不再要求甲方或者保险公司赔偿超过本协议赔偿数额以外的任何赔偿。因此次事故产生车辆保险的赔付，由甲方进行理赔或索赔。
甲方保证不再要求乙方、丙方或保险公司赔偿超过本协议赔偿数额以外的任何赔偿。因本事故产生车辆保险的赔付，由乙方和丙方进行理赔或索赔。
七、甲方保证不再要求乙方、丙方或_____公司赔偿超过本协议赔偿数额以外的任何赔偿。因本事故产生__________的赔付，由乙方和丙方进行理赔或索赔，_____赔付款项全部归乙方和丙方所有。
乙方保证本协议合法有效，保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向甲方主张权利，若本协议被确认无效，乙方应将已收取的全部赔偿款项返还甲方。
甲方保证本协议合法有效，保证没有其他权利人就此事故再向乙方、丙方主张权利，甲方应将已收取的全部赔偿款返还于乙方，若造成乙方或丙方其他损失。
八、甲方保证本协议合法有效，保证没有其他权利人就此事故再向乙方、丙方主张权利，若本协议被确认无效，甲方应将已收取的全部赔偿款返还于乙方，若造成乙方或丙方其他损失，则由甲方承担全部责任。
除医疗费用外，乙方一次性赔偿甲方两人共计人民币6180元。陆仟壹佰捌拾元)。该款由甲方两人自行分配(如何分配与乙方无关)。本款包括住院伙食补助费、住院护理费、误工费、交通费等所有费用。甲方收到该款后，是否继续进行复查(或治疗)由甲方决定。
甲方……驾驶赣AY……号大众桑塔纳牌轿车行驶至……路段(可详细说明)与受害人乙方……发生碰撞，至受害人………………(医疗机构诊断结果)。本起交通事故经南昌市公安局东湖区交警大队认定，在此次交通事故中车辆方负此次交通事故的全部责任。赣AY……车载交通部门登记的实际车主为青岛联信商务咨询有限公司南昌分公司。
九、甲、乙双方任何一方违反本协议约定，违约方应向对方支付违约金伍万元。
十、此事故双方一次性了结，别无其他任何纠葛。
十一、本协议一式四份，自三方签字后生效，甲、乙、丙三方各执一份，交警部门各留存一份，具同等法律效力。
甲方收到该款后，放弃了任何形式的赔偿和补偿。不得以任何理由和借口纠缠乙方。
甲乙双方在平等、自愿的基础上，依据《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通事故处理办法》、《道路交通事故处理程序规定》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定。
甲方：
乙方：
丙方：
_______年_______月_______日
甲方（肇事方）：_______
身份证号码：_______
住址：_______
联系方式：_______
乙方（受害方）：_______
身份证号码：_______
住址：_______
联系方式：_______
于_______年_______月_______日，在发生交通事故造成乙方受伤，甲方负全部责任。事故发生后，乙方被送往医院接受住院治疗。在此期间，乙方已经花费的医疗费合计：元。乙方目前伤势稳定，根据医院主治医生的医嘱，乙方还需要后续治疗，预估后续治疗费元。现在甲方、乙方本着公平、自愿的原则，就交通事故损害赔偿事宜，经过双方友好协商一致的情况下，达成如下协议：
一、乙方的伤情伤残程度及乙方病情需要恢复的时间等基本情况，甲、乙双方均已了解及认可。
二、甲方已经支付乙方产生的医疗费元，尚需要支付已经产生的医疗费元，至于后续手术费等后续医疗费待实际产生后按照实际支出情况由甲方全额另行支付。
三、甲方同意乙方的要求，一次性支付给乙方元，该笔款项包含护理费、住院伙食补助费、营养费、误工费、伤残赔偿金及精神损害抚慰金、交通费。
四、乙方在甲方完全按照本协议履行后，自愿放弃追究甲方的一切责任的权利。
五、甲方与乙方签订此协议后，甲方应当立即支付乙方前述款项合计元。乙方在收到上述款项后，需要严格遵守本协议条款行使权利和承担义务。
六、甲、乙双方对未尽事宜协商解决，协商不成时，交由事故发生地的人民法院诉讼解决。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
双方声明：我们上述协议内容完全真实、合法，如果有虚假愿意承担法律责任。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
甲方：_____________________
乙方：_____________________
广州道路运输合同范本（精选13篇）甲方在每次要求装运日期1天前以书面或电话形式向乙方提供托运计划，并与乙方进行电话确认;
乙方必须严格依照国家规定的标准和甲方的要求进行货物装载和运输，除甲方配送的零担外，乙方不得夹带任何其它货物。运输途中，乙方不得私自转驳货物给其它车辆，未经甲方许可，不得中途更换司乘人员。
二、起止地点：起运地为_____________ ;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。
三、运价：见附件表;
四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。
五、义务责任：
1、甲方义务责任：
一、货物名称：钢结构构件，具体见附表;乙方自甲方计划下达24小时内必须安排车辆到指定门点提货，并于装货当日启运和双方约定到货期限内送达指定收货客户(时间以装货次日起算);遇特殊情况逾期到达，须征得甲方同意。
②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。结算方法为：每月25日为本月发生运输费用的结算日，乙方需交付有效运输凭证及结算汇总表，经甲方审核无误后在3个工作日内支付乙方运费，如收货方需要运输发票的，乙方应及时按照甲方要求开据运输发票。在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人。乙方必须切实保证货物的安全，途中一切货物短少、损坏、污染或变质，均由乙方负责赔偿。若遇交通事故或其它不可抗力的自然灾害。
③按约定支付乙方的运费。
⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。
2、乙方义务责任：
收货人不明或收货人拒绝受领货物的，承运人应及时与托运人联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物。货到目的地后，乙方必须核实收货方经办人员的身份，经确认无误方可卸货，并办妥货物交接手续。乙方必须将收货凭证回单及时送回甲方。若货物错送、被冒领。
②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。
③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车。以双方确认的运价为准(见附表)，乙方应提前通知甲方，经双方确认后执行。
④乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。
⑥甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_____________元。
本合同经双方签字盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。6.货物托运后，托运方需要变更到货地点、收货人或者取消托运的，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。乙方必须严格依照国家规定的标准和甲方的要求进行货物装载和运输，除甲方配送的零担外，乙方不得夹带任何其它货物。运输途中，乙方不得私自转驳货物给其它车辆，未经甲方许可，不得中途更换司乘人员。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年 月 日年 月 日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，因施工需要，双方达成如下协议，望遵照执行。8.未按合同约定进行包装，致使其他货物或运输工具、机械设备被污染、腐蚀、受损,
一、合同内容：
工程用沙子、石子原材料运输费。
二、合同价格：
1、沙子、石子：每吨6元。
2、瓜子片：每吨10元。结算吨位按照沙场过磅运输单为准。
三、费用结算方式：
费用累计每三个月付到60%，年底结算后余款付清。
四、双方责任和义务：
1，甲方根据工程需要提前通知乙方所需材料名称、规格、数量和具体要求，以便乙方及时组织材料及车辆。
2，甲方在材料进场前，必须整理出充足的堆放场地。
3、乙方人员机械必须遵守甲方各项管理制度，服从管理、听从指挥，并与其他机械、人员紧密配合，乙方司机必须持有效证件，所有车辆必须手续提全且有效，否则不得使用。条 运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行运输。
4、乙方必须在接到甲方通知后，按规定时间及时到指定沙石场组织材料进场，按甲方要求送到施工现场指定地，不得影响正常施工。否则甲方有权按乙方目前所供材料运输费总款的10%，扣除违约金。条 运输货物乙方对运输货物数量进行明细。如有忽略或别的因素，造成数量的问题。
5、合同签订后至合同解除期间，乙方不得以任何理由提高价格，甚至以罢工相威胁，此种情况一旦发生甲方有权按乙方所供材料运输费总款的60%为乙方结算、并同时解除本合同。条 乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地，由于甲方提供的地点与实际不符，造成的时间延误应甲方负责。货物运输后。
6、合同签定生效，乙方必须将身份证复印件留甲方存档，否则不予以结算。
三、安全责任
1、乙方对其机械及人员的安全自负全责。
2、乙方不按道路安全操作规程及机械操作规程操作，对他人、物件、设施等造成伤害和损伤的，其全部责任及费用均由乙方承担，甲方概不负责。③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车。
3、禁止酒后或身体不适时使用机械，严禁抢道、长时间占道、接、打电话，违者造成不安全事故均由乙方承担。为确保德格县更庆镇卫生院业务及生活用房工程的顺利进行，经甲、乙双方友好平等协商。
4、确保机械性能良好，否则不得使用。
5、司机不得带情绪操做车辆，否则造成不良后果的责任及经济损失，均由乙方承担。
本协议一式三份，合同内容望双方共同遵守，该合同从签订之日起生效，结算后自行废除。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日
(受害人儿子)身份证号码：_____
法定代理人：身份证号码：_____
(受害人妻子)身份证号码：_____
乙方：_____(驾驶人父亲)身份证号码：_____
(驾驶人妻子)身份证号码：_____
________年____月____日_____时_____分许，_____驾驶车牌号为_____的车行驶至_____时发生交通事故，致_____死亡。
一、乙方自愿一次性赔偿甲方各种人身损害赔偿项目(包括丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、处理事故家属误工费、交通费、住宿费等)共计_____万元(小写：元)整。
甲、乙双方签字后，甲方将向保险公司索赔的权利全部转移给乙方，且甲方有义务协助乙方办理保险索赔。
二、甲方同意接收上述赔偿款项，并放弃对乙方的其他一切权利，不再要求乙方进行任何形式的赔偿或承担其他任何责任。若甲方及甲方的其他利害关系人再向乙方提任何要求，由甲方负责。
甲方向乙方提供保险索赔的相关证件后，由乙方自行办理保险索赔事宜。如果索赔不成功，如果索赔成功。
为方便乙方进行保险理赔，甲、乙双方均同意互相配合就本事故的保险赔偿事宜通过非诉或者诉讼的方式解决(如提供死亡证明、火化证、户籍注销证明等)通过诉讼方式解决的，若法院出具判决书或者调解书确定的赔偿数额与本协议不一致。
甲乙双方在平等、自愿的基础上，本着公平公正，合理合法，以人为本的原则，就___年___月___日在___地段发生的道路交通事故，就交通事故所造成的损害达成赔偿协议如下：
四、乙方于________年____月____日已向甲方_____支付。
赔偿金___元，乙方应在本协议生效之日起____日内向甲方支付赔偿金_____元，剩余款项_____元于____日内全部付清。未付款项采取转帐方式转入银行_____帐号。赔偿金支付后由甲方自行进行内部分配，如产生分配纠纷与乙方一概无关。
五、甲方对乙方的违法行为表示谅解，保证不再要求司法部门追究乙方的任何行政、刑事责任，并保证在必要时配合乙方向司法机关等有关部门说明本协议的情况，出具相关文件或证明。
本协议签字合法有效后，乙方保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向甲方主张权利。
六、甲方保证不再要求乙方或乙方机动车投保的保险公司赔偿本协议以外的任何赔偿。因本事故车辆投保产生的保险赔付，由乙方进行理赔或索赔，保险赔付款项全部归乙方所有。
七、甲方应保证没有其他权利人就此事故再向乙方主张权利，若因此造成乙方损失由甲方赔偿;甲方保证其提供的资料真实有效，若因甲方提供的资料不真实而造成计算赔偿依据错误，乙方有权要求甲方退回多计算部分或作相应扣除;若本协议被确认无效，甲方应将已收取的全部赔偿款返还于乙方，从新协商或由有权机关处理。
八、甲、乙双方任何一方违反本协议约定，违约方应向对方支付违约金___元。
九、此事故双方一次性了结，别无其他任何纠葛。
十、本协议一式四份，自两方签字后生效，甲、乙双方各执一份，交警部门留存一份，保险公司一份，具有同等法律效力。
甲方：(签章)_____乙方：(签章)_____
见证人：(签章)_____
________年____月____日
甲方：
通信地址：
邮政编码：
电话：
传真：
联系人：
乙方：
通信地址：
邮政编码：
电话：
传真：
联系人：
甲方系xx（下称“本项目”）的物业服务企业，乙方为保洁服务专业机构。为做好本项目日常保洁，创造洁净优美环境，树立本项目良好形象，甲方委托乙方为本项目约定区域提供日常保洁服务（下称“保洁服务”），乙方接受甲方委托。经友好协商一致，甲、乙双方达成以下合同，以资共同遵守：
一、服务期限
本合同项下服务期限为x个月，暂定于自x年x月x日起，至x年x月x日止。服务起始日最终以甲方“进场通知书”为准。
二、服务范围及内容
1.服务范围包括本项目商业公共区域。具体服务区域以甲方确认为准。 2.保洁服务内容包括但不限于：
本合同项下日常保洁服务包括商业公共区域、所有卫生间（男、女）、客货梯内外、门前部分、逃生楼梯、楼顶屋面等的日常清洁、5米以下外墙清洗等综合服务工作。
三、服务标准与考核
1.乙方应按本合同附件一《》列明标准提供保洁服务。如有附件未明确事项，应按不低于通常保洁要求的标准执行。
2．甲方按照本合同附件二《》，对乙方服务质量进行检查考核。
四、保洁、开荒及消杀服务费
1 ,乙方以包工包料方式提供保洁、消杀服务。人均保洁月服务费为人民币【】(￥元/月/人），暂定人。
2，前述保洁服务费固定包干，其中已包含管理费、保洁材料费等低值易耗品费、保洁设备使用及折旧费、人员工资、服装费、税金、利润等乙方履行本合同项下保洁服务及其他约定义务，甲方应向乙方支付的全部费用。除本条款约定的保洁服务费用外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。
五、保洁、消杀服务费支付
保洁服务费按月结算支付。乙方完成每月保洁服务并向甲方提供上月度工作报告，甲方于次月5日内完成确认，乙方应按结算金额向甲方开具增值税专用发票甲方收到发票之日起10个日历日内，甲方向乙方付清上月的保洁服务费。
六、甲方权利与义务
1.甲方为乙方免费提供保洁服务涉及水、电接驳点和水电供应
2.甲方为乙方提供必要的物料库房。该库房面积及位置由甲方视情况决定。
3.甲方指派专人对乙方保洁服务给予必要配合。如乙方要求给予合理协助或提出合理建议，甲方认可后应给予全力支持。
4.甲方有权审核乙方每月保洁服务计划并提出修改意见，乙方应执行甲方修改意见。
5.甲方有权对乙方保洁服务人员进行检查考评。甲方认为不合格的人员，乙方应按甲方要求限期予以调换。
6.甲方应要求甲方员工自觉维护本项目的清洁卫生及乙方劳动成果，并应对有损本项目清洁卫生之不当行为予以制止或纠正。
7.甲方应按约定向乙方支付保洁服务费，但若乙方违反本合同任何条款的，甲方可暂停支付相应款项。
8.甲方不因签署、执行本合同及对乙方人员实施现场监管而与乙方人员建立劳动或劳务关系，也不因此代乙方对其人员承担任何责任。
9.甲方若需增加保洁服务人员，应提前五个工作日告知乙方。
七、乙方权利与义务
1.乙方保证派驻本项目现场的保洁人员，总编制人数暂定为人。若后期因甲方需求，需要增加保洁人员，甲方发出书面增员通知后五个工作日内乙方需安排人员到岗。在合同执行期间，乙方必须每月向甲方提交全部上岗人员名册、排班表、月度工作计划，以供甲方监管、查岗和考核。
2 2.乙方派驻本项目的保洁人员年龄应在岁以下，五官端正，体型适中，接受过正规的保洁技能以及礼仪礼貌培训，能胜任本合同项下工作：
3.乙方应向本项目派驻现场负责人。现场负责人年龄应在岁以上，具备大专及以上学历，5年以上大型物业保洁管理经验。
4.乙方应确保合法用工，依法与其员工建立劳动合同关系，并保证该劳动合同关系在本合同履行期间合法存续。乙方自行承担乙方人员的工资、劳保福利、各项保险等费用。甲方不承担任何乙方与其员工劳动合同项下责任，乙方处理与其人员劳动纠纷不得影响本合同正常履行。
5.乙方不得雇佣不符合法律法规规定的人员，如未成年人、患有严重传染性疾病人员等，否则由此产生一切责任由乙方承担。如造成甲方损失，乙方应全额赔偿。
6.乙方应按甲方要求，对保洁人员统一着装，服装应整齐、干净：保洁人员应佩带工牌上岗，相关费用由乙方承担。
7．乙方应为保洁人员提供安全防护设备、工具，并进行安全培训，确保其作业过程中人身安全。如保洁人员在作业中（因违规操作或工作疏忽）发生安全事故导致受伤或死亡，乙方承担全部责任：如造成甲方损失，乙方应全额赔偿。
8．乙方应向甲方提交各保洁项目作业规程，该等作业规程经甲方确认后作为本合同组成部分，乙方应按经甲方确认的作业规程进行保洁作业。
9．乙方现场负责人应参加甲方组织的管理例会，汇报保洁情况，提出存在问题及解决方法。
10.乙方应定期对保洁人员进行培训，培训内容包括但不限于保洁业务、报修流程、紧急事件处理、安全操作等。
11.乙方确保其保洁人员遵守甲方管理制度和规定，服从甲方人员的现场管理。
12.乙方应要求其保洁人员节约使用甲方提供资源，不得浪费。
13.乙方应在保洁服务中维护本项目设施设备完好：如因乙方苡其人员原区造成本项目设施设备等物品损坏、丢失或经营损失，乙方应承担赔责任。未经甲方同意，乙方或保洁人员不得使用本项目内非乙方所有的任何设施、设备。
14.乙方保洁所需的一切设施、物料等均由乙方自行购买并承担费用，并保证清洁剂等消耗材料符合国家相关质量与环境的标准。因乙方使用的保洁设施、物料不合格等原因造成甲方或第三方人身财产损害的，乙方应承担全部责任。
15.如乙方保洁服务涉及高空作业或其他危险性作业，乙方应在作业前向甲方提交作业方案，经甲方确认后方可实施。
16.乙方因签订及履行本合同而获知的甲方或甲方关联公司的资料信息，均属于甲方的商业机密，乙方应承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何三方透露。
17.业主对保洁服务的投诉，乙方应当及时处理并整改。
18.乙方及乙方的保洁人员应当自觉维护甲方的企业形象、品牌及声誉，做到无保洁服务方面的媒体曝光。
19.乙方不得将本合同的服务内容以任何形式转委托给第三方。
八、合同的解除
在本合同履行期间，如甲方丧失对本项目的物业服务权限，甲方有权在提前十个工作日通知乙方的情况下解除本合同，且无需承担违约责任。
九、违约责任
1.如乙方全面、适当履行本合同，甲方无正当理由逾期支付保洁务费，经乙方书面隍告仍未支付的，甲方按自逾期付款之日起，每日向乙方支付应付未付款项1％的迟延付款违约金。
2.如乙方提供的保洁服务不符合附件一约定标准，甲方有权书面要求乙方限期整改，并按照附件二约定标准扣款。如扣款不足以弥补甲方损夫，甲方有权从其他应付乙方款项中扣除或向乙方追缴不足部分。
3.无论任何原因，乙方员工与甲方、租户每发生一次争吵，扣除乙方当月保洁服务费用的1％；与甲方、租户发生打架斗殴行为，乙方应立即调换保洁服务人员，并相应扣除乙方当月保洁服务费用的2％，同时有权终止合同且中方不承担违约责任：
4.因一方违约导致本合同提前终止的，违约方除按照相关约定承担违约责任。外，还应向守约方支付相当于合同解除前1个月保洁服务费用的违约金。
十、争议解决方式
甲、乙双方在履行本合同中如有争议，协商不成的，应向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
十一、通知
本合同正文首页抬头载明地址等联系方式为双方的有效联系方式。任何一方如改变其联系方式，应及时书面通知另一方。否则，另一方按照本合同载明联系方式通知一方，视为该通知己有效送达。
十二、其他
1，本合同未尽事宜，由双方协商解决，并另行签署补充合同。
2，本合同经甲、乙双方盖章生效；一式贰份，甲方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
授权代表：授权代表：
签订日期：x年x月x日
